题目
第2题
根据我国现行规定,下列权利中属于造价工程师权利的是()。
A.申请设立工程造价咨询单位 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件
第3题
根据我国现行规定,下列权利中属于造价工程师权利的是()。
A.申请设立工程造价咨询单位
B.签订工程施工合同
C.依法裁定工程经济纠纷
D.审批工程变更文件
第4题
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设上程施工合同(示范)文本》签订了施工承包合同。施工合同中规定:
(1)设备由建设单位采购,施工单位安装。
(2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按表4-3中所列标准补偿。
(3)施工过程中发生的设计变更,其价款按建标[2003]206号文件的规定以工料单价法计价程序计价(以直接费为计算基础),间接费费率为10%,利润率为5%,税率为3.41%。
该工程在施工过程中发生以下事件:
事件一:施工单位在土方工程填筑时,发现取土区的土壤含水量过大,必须经过晾晒后才能填筑,增加费用30000元,工期延误10天。
事件二:基坑开挖深度为3m,施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3(已经监理工程师批准)。施工单位为避免坑壁塌方,开挖时加大了放坡系数,使土方开挖量增加,导致费用超支10 000元,工期延误3天。
事件三:施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件,经查实是由于土建施工图纸遗漏该预埋件的错误所致。返工处理后,增加费用20 000元,工期延误8天。
事件四:建设单位采购的设备没有按计划时间到场,施工受到影响,施工单位一台大型起重机、两台自卸汽车(载重5t、8t各一台)闲置5天,工人窝工86个工日,工期延误5天。
事件五:某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整,需进行设计变更。设计变更后,经确认直接工程费增加18 000元,措施费增加2 000元。
上述事件发生后,施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求。
[问题]
1.分析以上各事件中造价工程师是否应该批准施工单位的索赔要求?为什么?
2.对于工程施工中发生的工程变更,造价工程师对变更部分的合同价款应根据什么原则确定?
3.造价工程师应批准的索赔金额是多少元?工程延期是多少天?
第6题
A.发包人若需对原工程设计进行变更,应提前7天书面通知承包人
B.工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时,发包人应该重新报批
C.对于发包人的变更通知,承包人有权拒绝执行
D.承包人在施工中提出的合理化建议涉及设计图纸更改的,须经工程师同意
E.未经工程师同意,承包人擅自变更工程的,承包人应承担由此发生的相应费用
第8题
A.自然条件发生变化
B.发生了不可抗力的风险
C.工程师下令暂停工程施工
D.非承包商原因引起的工期延误
E.工程师要求改变工程而发生工程变更
第9题
A.设计文件是安排建设项目和组织施工的主要依据,设计一经批准,不得随意变更,不得任意扩大变更范围
B.在工程施工中对于影响施工的地方就可进行对图纸的变更
C.工程变更对改善功能、确保质量、降低造价、加快进度等方面要有显著效果
D.工程变更要有严格的程序,应申述变更设计理由、变更方案、与原设计的技术经济比较,报请审批,未经批准的不得按变更设计施工
第10题
A.由承包人和工程师共同提出,经业主批准后执行
B.由专业监理工程师提出,经业主确认后执行
C.由业主提出,经承包商同意后执行
D.由承包商提出,经工程师确认后执行
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!