建筑勘察设计合同承担违约责任的主要形式是违约金和赔偿金。二者都是合同的必要条款。（）

A.赔偿损失

B.采取补救措施

C.支付违约金

D.顺延工期

E.继续履行

由于设计失误和违约应承担责任

背景

甲公司与乙勘察设计单位签订了一份工程勘察设计合同，合同约定：乙为甲筹建中的商业大厦进行勘察、设计，按照国家颁布的收费标准支付勘察设计费；乙应按甲的设计标准、技术规范等提出勘察设计要求，进行工程测量、工程地质和水文地质等勘察设计工作，并在2005年5月1日前向甲提交勘察成果和设计文件，合同还约定了双方的违约责任、争议的解决方式。甲同时与丙建筑公司签订了建设工程承包合同，在合同中规定了开工日期，丙按建设工程承包合同的约定做好了开工准备，并如期进驻施工场地。但是，乙迟迟不能按合同约定的时间提交出勘察设计文件，在甲的再三催促下，乙迟延36天提交勘察设计文件，此时，丙已窝工18天。在施工期间，丙又发现设计图样中的多处错误，不得不停工等候设计图样的修改。丙由于窝工、停工要求甲赔偿损失，否则不再继续施工。甲将乙起诉到法院，要求乙赔偿损失。法院认定乙应承担违约责任。

本案的焦点问题是乙应否赔偿甲的损失。

A.按套计价的现售房屋，当事人对现售房屋实地勘察后不在合同中直接约定总价款

B.按单元计价的预售房屋，房地产开发企业应当在合同中附所售房屋的平面图

C.房屋交付时套型与设计图样一致，相关尺寸在约定的误差范围内，维持总价款不变

D.买受人退房的，由房地产开发企业承担违约责任

A.建设单位法定代表人

B.勘察单位

C.设计单位主要负责人

D.施工单位项目负责人

E.总监理工程师

照国家颁布的收费标准支付勘察设计费；乙单位应按甲公司的设计标准、技术规范等提出勘察设计要求，进行测量和工程地质。水文地质等勘察设计工作，并在合同约定时间之前向甲公司提交勘察成果和设计文件。合同还约定了双方的违约责任、争议的解决方式。甲公司同时与丙建筑公司签订了建设工程承包合同，在合同中规定了开工日期。但是，不料后来乙单位迟迟不能提交出勘察设计文件。丙建筑公司按建设工程承包合同的约定做好了开工准备，如期进驻施工场地。在甲公司的再三催促下，乙单位迟延36天提交勘察设计文件。此时，丙公司已窝工18天。在施工期间，丙公司又发现设计图纸中的多处错误，不得不停工等候甲公司请乙单位对设计图纸进行修改。丙公司由于窝工、停工要求甲公司赔偿损失，否则不再继续施工。甲公司将乙单位起诉到法院，要求乙单位赔偿损失。

你认为法院应该如何判决？

《合同法》规定的承担违约责任形式中的（）。

A. 国家对于建筑勘察设计合同的行政干预较强。

B. 建筑勘察设计合同具有严格的次序性，其订立依赖于国家计划。

C. 建筑工程勘察设计合同的承包方必须具有特殊的资格。

D. 建筑勘察设计合同必须为要式合同。

A.必须接收

B.需与建设单位商议后再决定是否接受

C.有权拒绝接收

D.需与设计单位商议后再决定是否接受

A.违约责任

B.行政处分

C.特殊侵权责任

D.行政处罚

下列选项中，商品房销售面积争议的解决原则不正确的是()。

A．按套计价的现售房屋，当事人对现售房屋实地勘察后不在合同中直接约定总价款

B．按单元计价的预售房屋，房地产开发企业应当在合同中附所售房屋的平面图

C．房屋交付时套型与设计图样一致，相关尺寸在约定的误差范围内，维持总价款不变

D．买受人退房的，由房地产开发企业承担违约责任